北京交通大学工程招投标与合同管理期末考试题集

奥鹏期末考核

132861–工程招投标与合同管理-北交期末考试复习题合集

单选题：
（1）施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。订立合同时约定的合同工期概念应为，从（）的日历天数计算。
A.合同签字日起按投标文件中承诺
B.合同签字日起按招标文件中要求
C.合同约定的开工日起按投标文件中承诺
D.合同约定的开工日起按招标文件中要求
答案问询微信：424329

（2）在进度控制中，（）不属工程师的任务。
A.督促承包人完成工程扫尾工作
B.向有关部门递交竣工申请
C.协调竣工验收中的各方关系
D.参加竣工验收
答案问询微信：424329

（3）FIDIC《施工合同条件》的“缺陷通知期”，是指()。
A.工程保修期
B.承包商的施工期
C.工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知的时限
D.工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间
答案问询微信：424329

（4）与邀请招标相比，公开招标的最大优点是()。
A.节省招标费用
B.招标时间短
C.减小合同履行过程中承包不违约的风险
D.竞争激烈
答案问询微信：424329

（5）如果投标截止日期前第28天后，由于法律、法令和决策变化引起承包商实际投入成本的增加，应由（）给予补偿。。
A.业主
B.承包商
C.工程师
D.特殊分包商
答案问询微信：424329

（6）根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是()。
A.办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题
B.向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确
C.提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表
D.确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验
答案问询微信：424329

（7）自中标通知书发出（ ）内，建设单位和中标人签订书面的建设工程承发包合同。
A.15天
B.21天
C.30天
D.35天
答案问询微信：424329

（8）施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要求（）赔偿。
A.施工企业
B.施工企业的法定代表人
C.施工企业的项目经理
D.具体的施工人员
答案问询微信：424329

（9）在工程施工中由于()原因导致的工期延误，承包方应当承担违约责任。
A.不可抗力
B.承包方的设备损坏
C.设计变更
D.工程量变化
答案问询微信：424329

（10）当准备发包的工程项目内容、技术经济指标一时尚不能明确、具体地予以规定时，适宜采用（）合同形式。
A.单价合同
B.总价合同
C.成本加固定酬金合同
D.成本加浮动酬金合同
答案问询微信：424329

（11）委托任务并负责支付报酬的一方称()。
A.承包人
B.发包人
C.出资人
D.出工人
答案问询微信：424329

（12）施工合同通用条款规定，当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时，下列中解释顺序排列正确的为()。
A.专用条款、通用条款、中标通知书、图纸
B.中标通知书、协议书、专用条款、通用条款
C.中标通知书、投标书、协议书、图纸
D.中标通知书、专用条款、通用条款、图纸
答案问询微信：424329

（13）工程分包的说法错误的为()。
A.是违法的
B.是从工程承包人承担
C.是允许的
D.非发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包
答案问询微信：424329

（14）邀请招标的邀请对象的数目不应少于（）家。
A.2
B.3
C.5
D.7
答案问询微信：424329

（15）施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误，承包商为此事件提出的索赔属于应()。
A.由承包商承担的风险责任
B.给予费用补偿并顺延工期
C.给予费用补偿但不顺延工期
D.给予工期顺延但不给费用补偿
答案问询微信：424329

（16）《监理合同》规定，由于业主或第三方的原因使监理工作受阻以或延误，以致增加工作量时，应是为
()。
A.额外服务
B.附加服务
C.延长服务
D.非监理服务
答案问询微信：424329

（17）当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以()为准。
A.招标文件中的规定
B.现场考察时招标单位的口头解释
C.招标单位在会议上的口头解答
D.发给每个投标人的书面质疑解答文件
答案问询微信：424329

（18）业主在（）合同中承担的风险最小。
A.可调总价
B.不可调总价
C.单价
D.成本加酬金
答案问询微信：424329

（19）评标委员会完成评标后，应当向（）提出书面评标报告并推荐合同的中标候选人。
A.招标人
B.投标人
C.监督部门
D.财政部
答案问询微信：424329

（20）合同争议的解决顺序为()。
A.和解—调解—仲裁—诉讼
B.调解—和解—仲裁—诉讼
C.和解—调解—诉讼—仲裁
D.调解—和解—诉讼—仲裁
答案问询微信：424329

（21）当事人采用合同书形式订立的，自（）合同成立。。
A.双方当事人制作合同书时
B.双方当事人表示受合同的约束时
C.双方当事人签字或盖章时
D.双方当事人达成一致意见时
答案问询微信：424329

（22）材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内，采购方应()。
A.拒付货款并索赔
B.按照订购数量及时付款
C.按照实际交货数量及时付款
D.待供货方补足数量后再付
答案问询微信：424329

（23）合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流传过程中形成的（）关系。
A.债权人与债务人
B.代理人与被代理人
C.权利与义务
D.法人与自然人
答案问询微信：424329

（24）根据施工索赔的规定，可以认为索赔是指()。
A.只限承包商向业主索赔
B.业主无权向承包商索赔
C.业主与承包商之间的双向索赔
D.不包括承包商与分包商之间的索赔
答案问询微信：424329

（25）在工程建设监理活动中，监理单位是()。
A.业主的代理人
B.业主的委托人
C.施工合同的当事人
D.绝对独立的第三人
答案问询微信：424329

（26）合同法律关系主要的是由法律规范调整的()。
A.行政法律关系
B.民事权利义务关系
C.刑事法律关系
D.经济侵权关系
答案问询微信：424329

（27）下列各项中，()不属于工程建设施工招标应具备的前提条件。
A.建设用地征用完毕，施工图纸完成
B.概算已经批准，建设项目已正式列入计划
C.招标文件已经编制好
D.建设资金、建材、设备来源已经落实
答案问询微信：424329

（28）施工合同中，承包人按照工程师提出的施工进度计划修改建议进行了修改，由于修改后的计划不合理而导致的窝工损失应当由()承担。
A.发包人
B.承包人
C.工程师
D.发包人与承包人共同
答案问询微信：424329

（29）由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商提出索赔,承包商()。
A.因不属于自己的原因拒绝索赔要求
B.认为要求合理，先行支付后再向业主索要
C.不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告
D.不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告
答案问询微信：424329

（30）设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。按照设计范本的规定，设计人应()。
A.没收全部定金补偿损失
B.要求发包人支付双倍的定金
C.要求发包人补偿实际发生的损失
D.要求发包人付给合同约定设计费用的50%
答案问询微信：424329

（31）下列不属于发包人向承包人提出索赔的事由是().
A.台风
B.施工进度严重滞后
C.施工质量存在严重缺陷
D.承包人改变施工顺序
答案问询微信：424329

（32）工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为()。
A.停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失，相应顺延工期
B.停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期
C.停工责任在承包人，因为工程师不及时做出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任
D.停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延
答案问询微信：424329

（33）受招标人的委托，代为从事招标活动的中介组织是()。
A.建设单位
B.施工单位
C.招标代理
D.设计单位
答案问询微信：424329

（34）以下不属于开标的程序和内容的是()。
A.密封情况检查
B.拆封
C.唱标
D.确定中标候选人
答案问询微信：424329

（35）投标文件对招标文件的响应有细微偏差，包括()。
A.提供的投标担保有瑕疵
B.货物包装方式不符合招标文件的要求
C.个别地方存在漏项
D.明显不符合技术规格要求
答案问询微信：424329

（36）经济合同当事人订立的“保证合同”，其法律形式是()。
A.主合同
B.从合同
C.独立合同
D.无条件地必须履行的合同
答案问询微信：424329

（37）监理招标主要是对监理单位（）的选择。
A.报价
B.能力
C.监理人员数量
D.设备
答案问询微信：424329

（38）中标的承包商将由（）决定。
A.评标委员会
B.业主
C.上级行政主管部门
D.监理工程师
答案问询微信：424329

（39）合同价款可以有多种约定方式，其不包括()。
A.固定价格合同
B.可调整价格合同
C.固定价格加酬金合同
D.成本加酬金合同
答案问询微信：424329

（40）下列说法不正确的是()。
A.招标投标法规定招标方式分为公开招标和邀请招标两类
B.只有不属于法规规定必须招标的项目才可以采用直接委托方式
C.建设行政主管部门派人参加开标、评标、定标的活动，监督招标按法定程序选择中标人；所派人员可作为评标委员会的成员，但不得以任何形式影响或干涉招标人依法选择中标人的活动
D.公开招标中，评标的工作量较大，所需招标时间长，费用高
答案问询微信：424329

（41）属于建设项目的是（ ）
A.土方工程
B.土建工程
C.一栋楼房
D.某小区
答案问询微信：424329

（42）属于项目建设程序中的准备阶段的是（ ）
A.工程勘察设计
B.可行性研究
C.报建
D.施工准备
答案问询微信：424329

（43）在招标文件中含有对某一方歧视的要求有违《招标投标法》中的（ ）
A.公开原则
B.公正原则
C.公平原则
D.诚实信用原则
答案问询微信：424329

（44）建筑工程开工前，按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府主管部门申请领取施工许可证的是（ ）
A.施工单位
B.设计单位
C.监理单位
D.建设单位
答案问询微信：424329

（45）根据七部委令第30号《工程建设项目施工招标投标办法》规定：投标保证金不得超过投标总价的（ ）
A.1%
B.2%
C.3%
D.5%
答案问询微信：424329

（46）操作机械的司机的人工工资包含在（ ）
A.人工费内
B.材料费内
C.机械费内
D.企业管理费内
答案问询微信：424329

（47）属于建设法律体系中的枝干的是（ ）
A.建设法律
B.建设行政法规
C.建设部门规章
D.宪法
答案问询微信：424329

（48）公开招标和邀请招标在招标程序上的主要差异表现为（ ）
A.是否进行资格预审
B.是否组织现场考察
C.是否解答投标单位的质疑
D.是否公开开标
答案问询微信：424329

（49）根据七部委令第30号《工程建设项目施工招标投标办法》规定：投标保证金最高不得超过（ ）
A.50万元
B.80万元
C.100万元
D.150万元
答案问询微信：424329

（50）合同法的基本原则中，体现了民事活动的基本特征，是合同关系不同于行政法律关系、刑事法律关系的重要标志的原则是（ ）
A.平等原则
B.自愿原则
C.公平原则
D.诚实信用原则
答案问询微信：424329

（51）下列各项中属于要约的是（ ）
A.招标公告
B.投标文件
C.中标通知书
D.合同谈判会议纪要
答案问询微信：424329

（52）5.甲1999年7月1日因交通事故身体受到伤害，截止1999年11月1日没有行使请求权，1999年11月1日又发生了其他障碍，导致无法行使请求权，直至2000年1月31日障碍消除，该情况诉讼时效期间终止时间为（ ）
A.2000年9月30日
B.2000年7月31日
C.2001年9月30日
D.2001年7月31日
答案问询微信：424329

（53）施工合同的当事人选择仲裁的,应当由( )
A.双方选定仲裁委员会仲裁
B.合同签字地仲裁委员会仲裁
C.施工企业所在地仲裁委员会仲裁
D.建设单位所在地仲裁委员会仲裁
答案问询微信：424329

（54）在合理的时间内，向承包商提供施工图纸，是( )
A.发包人的义务
B.工程师的义务
C.设计人的义务
D.监理人的义务
答案问询微信：424329

（55）根据施工索赔的规定,可以认为索赔是指( )
A.只限承包商向业主索赔
B.业主无权向承包商索赔
C.业主与承包商之间的双向索赔
D.不包括承包商与分包商之间的索赔
答案问询微信：424329

（56）六个月以上的病假人员工资包含在（ ）
A.企业管理费内
B.工资性补贴内
C.劳动保险费内
D.规费内
答案问询微信：424329

（57）根据我国《招标投标法》的规定，下列情形中应作废标处理的是（ ）
A.投标文件中个别地方存在漏项
B.投标文件中提供了不完整的技术信息
C.投标人所提供的投标担保有瑕疵
D.投标文件签字人不是投标人的法定代表人
答案问询微信：424329

（58）订立合同时,承诺人做出有效的承诺,应当是( )
A.完全接受要约条件
B.承诺人可附有实质性变更的答复
C.第三人完全接受要约条件
D.承诺人可不定期地做出承诺
答案问询微信：424329

（59）某项目进行公开招标,递交投标文件的截止日期为3月10日上午9时0分(周四)。某投标人采用快递方式寄送投标文件,招标人于3月11日收到了该份投标文件。投标文件上的邮戳为3月9日,发出邮戳为3月10日。关于是否受理该投标文件,下列说法正确的是( )。
A.投标人在投标文件截止之前发出了投标文件,对于投标文件晚到,投标人并无过错,故招标人应受理其投标文件
B.投标文件上发出邮戳显示时间并未晚于投标文件截止日期,因此不能视其为迟到,故应当受理
C.招标人实际收到的时间晚于投标文件截止日期,招标人应当不予受理
D.招标人应提交评标委员会确定是否接受该投标文件
答案问询微信：424329

（60）下列哪些违法行为将导致中标无效( )。
A.招标人不按规定确定中标人
B.招标人无正当理由不发出中标通知书
C.招标人在评标委员会衣服推荐的中标候选人以外确定中标人
D.招标人与中标人订立背离合同实质性内容的协议书
答案问询微信：424329

（61）索赔是指在合同的实施过程中,( )因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务或未能保证承诺的合同条件实现而遭受损失后,向对方提出的补偿要求。
A.业主方
B.第三方
C.承包商
D.合同中的一方
答案问询微信：424329

（62）实行施工总承包的建筑工程项目,其中的( )工程施工必须由总承包单位自己完成。
A.结构复杂
B.特种设备安装
C.环境
D.主体结构
答案问询微信：424329

（63）投标人的下列行为,不会导致废标的是( )。
A.评标委员会在评标过程中,发现投标人借用他人名义投标
B.评标委员会在评标时,确认投标人的报价属于低于成本投标
C.招标人对工期要求为210个工日,投标人投标时报工期为200个工日
D.某投标人的投标担保有瑕疵
答案问询微信：424329

（64）招标人采用邀请招标方式招标时,应当向( )个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。
A.3
B.4
C.5
D.2
答案问询微信：424329

（65）两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的,应当按照( )的业务许可范围承揽工程。
A.联合体牵头人
B.资质等级低的单位
C.建设行政主管部门认定
D.评标委员会认定
答案问询微信：424329

（66）根据《工程建设项目施工招标投标办法》及《工程建设项目货物招标投标办法》的规定,投标有效期从( )起计算。
A.招标文件规定的提交投标文件截止之日
B.投标函标明的签章日期
C.投标保证金提交之日
D.确定中标结果之日
答案问询微信：424329

（67）关于投标人的澄清,以下说法正确的是( )。
A.评标委员会直接要求投标人澄清
B.投标人可以不澄清而不影响评标结果
C.评标委员会通过招标人要求投标人澄清
D.投标人主动提出澄清
答案问询微信：424329

（68）工程合同争议的解决方式中,通常不能在同一次争议中均适用的方式是( )。
A.和解和调解
B.和解和仲裁
C.调解和诉讼
D.仲裁和诉讼
答案问询微信：424329

（69）承包商内部工人罢工造成的工程损失应由( )承担。
A.业主
B.承包商
C.根据工程师指令确定
D.保险公司
答案问询微信：424329

（70）工程量清单是招标单位按国家颁布的统一工程项目划分、统一计量单位和统一的工程量计算规则,根据施工图纸计算工程量,提供给投标单位作为投标报价的基础。结算拨付工程款时以( )为依据。
A.工程量清单
B.实际工程量
C.承包方报送的工程量
D.合同中的工程量
答案问询微信：424329

（71）根据法律规定,定金的数额不得超过合同标的额的 ( )。
A.5%
B.10%
C.20%
D.25%
答案问询微信：424329

（72）施工合同示范文本规定,( )就是承包方的工作。
A.办理施工临时用地批件
B.组织设计图纸会审
C.向甲方代表提供现场生活的房屋及设施
D.提供施工现场的工程地质资料
答案问询微信：424329

（73）在评标委员会成员中,不能包括(? ?)。
A.招标人代表
B.技术专家
C.招标人上级主管代表
D.经济专家
答案问询微信：424329

（74）下列行为中,属于不符合暂停施工的是 ( )。
A.工程师在确有必要时,可要求乙方暂停施工
B.工程师未能在规定时间内提出处理意见,乙方可自行复工
C.乙方送交复工要求后,可自行复工
D.施工过程中发现有价值的文物,乙方应该暂停施工
答案问询微信：424329

（75）合同争议的解决顺序时 ( )。
A.和解–调解–仲裁–诉讼
B.调解–和解–仲裁–诉讼
C.和解–调解–诉讼–仲裁
D.调解–和解–诉讼–仲裁
答案问询微信：424329

（76）在施工过程中,工程师发现曾检验合格的工程部位仍存在质量问题,则修复该部分工程质量缺陷时应由( )。
A.发包人承担费用和工期损失
B.承包人承担费用和工期损失
C.承包人承担费用,但工期给予顺延
D.发包人承担费用,但工期给予顺延
答案问询微信：424329

（77）当工程内容明确、工期较短时,宜使用 ( )。
A.总价可调合同
B.总价不可调合同
C.单价合同
D.成本加酬金合同
答案问询微信：424329

（78）下列建设工程施工合同文件出现矛盾时,应有限考虑执行的是 ( )。
A.工程量清单
B.工程预算书
C.工程变更协议书
D.施工图纸
答案问询微信：424329

（79）如果投标截止日期前第28天后,由于法律、法令和决策变化引起承包商实际投入成本的增加,应由 ( )给予补偿。
A.业主
B.承包商
C.工程师
D.特殊分包商
答案问询微信：424329

（80）由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间,此工作内容应属于( )。
A.正常工作
B.附加工作
C.额外工作
D.意外工作
答案问询微信：424329

（81）承包商提出的索赔主要包括两个方面,即( )。
A.单项索赔和总索赔
B.工期索赔和费用索赔
C.单项索赔和工期索赔
D.总索赔和费用索赔
答案问询微信：424329

（82）评标委员的人数要求,按规定正确的是( )。
A.成员人数为5人以上双数,其中技术、经济方面的专家不得少于成员总数的三分之二
B.成员人数为5人以上单数,其中技术、经济方面的专家不得少于成员总数的三分之二
C.成员人数为7人以上单数,其中技术、经济方面的专家不得少于成员总数的三分之二
D.成员人数为7人以上双数,其中技术、经济方面的专家不得少于成员总数的三分之二
答案问询微信：424329

（83）获得 ()资质的企业,可以承接施工总承包企业分包的专业工程或者建设单位按照规定发包的专业工程。
A.劳务分包
B.技术承包
C.专业承包
D.技术分包
答案问询微信：424329

（84）在招标中,要求招标又称为 ()。
A.无限竞争性招标
B.有限竞争性招标
C.非竞争性招标
D.无竞争招标
答案问询微信：424329

（85）以下文件均构成施工合同文件的组成部分,但从文件的解释顺序来看()是错误的。
A.合同协议书、中标通知书
B.投标书、工程量清单
C.施工合同通用条款、专用条款
D.标准及有关技术文件、图纸
答案问询微信：424329

（86）下列工程分包行为中,不属于违法分包的是()。
A.主体结构分包
B.未经建筑单位同意分包专业工程
C.专业分包单位进行劳务分包
D.分包给不具备相应资质条件的单位
答案问询微信：424329

（87）受招标人的委托,代为从事招标活动的中介组织是 ()。
A.建设单位
B.施工单位
C.招标代理
D.设计单位
答案问询微信：424329

（88）施工合同按照计价方式的不同可以分为 ()等。
A.成本加酬金合同
B.分别承包合同
C.固定价格合同
D.可调价格合同
答案问询微信：424329

（89）在工程建设监理活动中,监理单位是 ()。
A.业主的代理人
B.业主的委托人
C.施工合同的当事人
D.绝对独立的第三人
答案问询微信：424329

（90）经济合同当事人订立的“保证合同”,其法律形式是 ()。
A.主合同
B.从合同
C.独立合同
D.无条件地必须履行的合同
答案问询微信：424329

（91）业主在()合同中承担的风险最小。
A.可调总价
B.不可调总价
C.单价
D.成本加酬金
答案问询微信：424329

（92）以下不属于建筑市场的主体是()
A.业主
B.承包商
C.质检部门
D.工程咨询机构
答案问询微信：424329

（93）施工合同通用条款规定,当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时,下列中解释顺序排列正确的为()。
A.专用条款通用条款、中标通知书、图纸
B.中标通知书、协议书、专用条款、通用条款
C.中标通知书、投标书、协议书、图纸
D.中标通知书、专用条款、通用条款、图纸
答案问询微信：424329

（94）采用百分法对各投标单位的标书进行评分, ()的投标单位为中标单位
A.总得分最低
B.总得分最高
C.投标价最低
D.投标价最高
答案问询微信：424329

多选题：
（1）招标人具备自行招标的能力表现为()。
A.必须是法人组织
B.有编制招标文件的能力
C.有审查投标人资质的能力
D.有组织评标定标的能力
答案问询微信：424329

（2）按照《施工合同文本》规定，在施工中由于()造成工期延误，经发包人代表确认，竣工日期可以顺延。。
A.承包人未能及时调配施工机械
B.发生不可抗力
C.工程量变化和设计变更
D.一周内非承包人原因停电、停水、停气等造成停工累计超过8小时
答案问询奥鹏期末考核微信：424329

（3）合同法律关系的构成要素有()。
A.主体
B.内容
C.客体
D.权利
答案问询微信：424329

（4）索赔按目的划分包括()。
A.综合索赔
B.单项索赔
C.工期索赔
D.费用索赔
答案问询微信：424329

（5）建设工程监理合同示范文本中规定属于额外监理工作的情况包括()。
A.因承包商严重违约委托人与其终止合同后监理单位完成的善后工作
B.由于非监理单位原因导致的监理服务时间延长
C.原应由委托人承担的义务双方协议改由监理单位承担
D.不可抗力事件发生导致合同的履行被迫暂停，事件影响消失后恢复监理服务前的准备工作
答案问询微信：424329

（6）属于工程总承包的模式主要有().
A.建筑工程管理模式
B.设计-建造、设计采购施工及交钥匙模式
C.建造-运营-移交模式
D.项目管理模式
答案问询微信：424329

（7）施工合同文件中的说法中，正确的有()。
A.当合同文件中出现不一致时，必须重新制定合同条款
B.在不违反法律和行政法规的前提下，当事人可以通过协商变更施工合同的内容
C.签署在后的协议或文件效力高于签署在先的协议或文件
D.当合同文件出现含糊不清或者当事人有不同理解时，应按照合同争议的解决方式处理
答案问询微信：424329

（8）当合同中关于价款或者报酬不明确的，可以()。
A.双方自行协商达成一致
B.按照订立合同时履行地的市场价格履行
C.依法应当执行政府定价或者政府指导价的，按照规定执行
D.工程价款不明确的，根据国家建设标准定额进行计算
答案问询微信：424329

（9）不符合建设工程委托监理合同特征的有()。
A.监理合同可以是个人
B.监理合同的订立必须符合工程建设程序
C.监理合同的订立不需符合工程建设程序
D.委托监理合同的标的物是产生新的物质
答案问询微信：424329

（10）建设工程施工合同的当事人包括()。
A.建设行政主管部门
B.建设单位
C.监理单位
D.施工单位
答案问询微信：424329

（11）在建设工程施工合同风险管理中，风险转移的方式有()。
A.索赔
B.担保
C.保险
D.完善施工合同
答案问询微信：424329

（12）我国《招标投标法》规定，建设工程招标方式有()。
A.公开招标
B.邀请招标
C.国际招标
D.议标
答案问询微信：424329

（13）矿山法修筑公路隧道的基本施工方法有()。
A.投标人须知
B.图纸
C.投标函的格式及附录
D.工程量清单
答案问询微信：424329

（14）建设工程施工招标的必备条件有()。
A.招标所需的设计图纸和技术资料具备
B.招标范围、招标方式和招标组织形式应当履行核准手续的，已经核准
C.招标人已经依法成立
D.资金来源已落实
答案问询微信：424329

（15）施工合同按照计价方式的不同可以分为()等。
A.总承包合同
B.成本加酬金合同
C.固定价格合同
D.可调价格合同
答案问询微信：424329

（16）被宣布为废标的投标书包括()。
A.投标书未按招标文件中规定封标
B.逾期送达的标书
C.未按招标文件的内容好要求编写、内容不全或字迹无法辨认的标书
D.投标人不参加开标会议的标书
答案问询微信：424329

（17）工程实际进度与进度计划不符时，承包人应当按照工程师的要求提出改进措施()。
A.需经工程师确认后才能执行
B.因承包人自身的原因造成工程实际进度与经确认的进度计划不符的，所有后果都由承包商自行承担
C.因承包人自身原因造成的，工程师只对改进措施的效果负责
D.采用改进措施后，必须顺延工期
答案问询微信：424329

（18）业主方的项目管理目标包括()。
A.投资目标
B.进度目标
C.质量目标
D.成本目标
答案问询微信：424329

（19）对于发包人供应的材料设备，()等工作应当由发包人承担。
A.到货后，通知清点
B.参加清点
C.支付保管费用
D.如果质量与约定不符，运出施工场地并重新采购
答案问询微信：424329

（20）《施工合同文本》规定，对于在施工中发生不可抗力，()发生的费用由承包人承担。
A.工程本身的损害
B.发包人人员伤亡
C.造成承包人设备、机械的损坏及停工
D.承包人人员伤亡
答案问询微信：424329

（21）下列保险哪些属于工程保险()。
A.建筑工程一切险
B.安装工程一切险
C.人身意外伤害险
D.货物运输险
答案问询微信：424329

（22）发生下列哪些情况，业主有权凭履约保证向银行或者担保公司索取保证金作为赔偿()。
A.已中标的投标人在规定时限内不与业主签订合同
B.承包人任意中断工程
C.业主因为资金紧缺，要求承包商暂停施工一个月
D.施工过程中，承包人中途毁约
答案问询微信：424329

（23）评标方法是运用评标标准评审、比较投标的具体方法，主要有（）评标方法。
A.合格制
B.经评审的最低投标价法
C.有限数量制
D.综合评估法
答案问询微信：424329

（24）FIDIC合同中指定分包商与一般分包商的差异主要表现为()。
A.选择分包单位的权利不同
B.分包合同的工作内容不同
C.工程款的支付开支项目不同
D.业主对分包商利益的保护不同
答案问询微信：424329

（25）必须进行招标的项目包括()。
A.外国老板投资的基础设施的项目
B.大型基础设施、公用事业等关系到社会公共利益、公众安全的项目
C.全部或部分使用国有资金投资或者国家融资的项目
D.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目
答案问询微信：424329

（26）在施工合同中，()等工作应由发包人完成()。
A.土地征用和拆迁
B.临时用地、占道申报批准手续
C.提供工程地质报告
D.保护施工现场地下管道和邻近建筑物及构筑物
答案问询微信：424329

（27）对于合同文件的解释规则正确的是()。
A.一般、笼统的规定优于具体、详细的规定
B.合同的专用条件优于通用条件
C.数字的文字表达优于阿拉伯数字表达
D.手写文件优于打印文件
答案问询微信：424329

（28）公开招标与邀请招标的主要区别有()。
A.发布信息的方式不同
B.选择的范围不同
C.竞争的范围不同
D.时间和费用不同
答案问询微信：424329

（29）某工程项目施工招标，A、B、C、D四家施工企业前来投标，但是各自都出现了一些情况。A单位在开标后30分钟赶到开标现场；B单位未缴纳投标保证金；C单位投标文件忘记加盖单位公章；D单位投标文件没有采取密封措施。出现这些情况可以导致什么结果()。
A.投标无效，失去中标的机会
B.继续开标
C.重新招标
D.从四家单位中直接选定中标人
答案问询微信：424329

（30）下列合同中属于可变更.可撤销的合同的是（ ）
A.因重大误解订立的合同
B.当事人在时间紧迫的情况下订立的对自己有重大不利的合同
C.欺诈胁迫的合同危害集体利益的
D.以合法形式掩盖非法目的的合同
E.与行政法规的强制性规定冲突的合同
答案问询微信：424329

（31）根据我国《招标投标法》，下列说明中，正确的是（ ）
A.投标人少于5个的，招标人应当重新招标
B.评标委员会中，技术经济方面的专家不得少于二分之一
C.由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞价，其投标应作为废标
D.开标时间就是提交投标文件的截止时间
E.自招标文件开始发出之日至投标人提交投标文件截止之日的期限不得少于20日
答案问询微信：424329

（32）甲施工企业总承包了一个高档酒店工程，经建设单位同意，将其中的大堂装修工程分包给符合资质条件的乙装饰公司，分包合同写明：“大堂装修工程质量完全由乙方负责”。以下说法正确的是（ ）
A.该分包合同约定无效
B.该分包合同约定有效
C.该分包合同约定不得对抗建设单位
D.分包工程出现质量问题，建设单位可以要求总承包单位赔偿全部损失
E.总承包单位向建设单位赔偿损失后，可以依据分包合同约定向分包单位追偿
答案问询微信：424329

（33）根据法律规定，下列各项中诉讼时效为一年的是（ ）
A.技术进口合同引起争议的
B.出售质量不合格的商品未声明的
C.建设工程合同引起争议的
D.建设工程勘察设计合同引起争议的
E.身体受到伤害要求赔偿的
答案问询微信：424329

（34）当事人在订立合同过程中有过错，给对方造成损失，应当承担损害赔偿责任的情形包括（ ）
A.假借订立合同，恶意进行磋商的
B.泄露对方商业秘密的
C.提供虚假情况的
D.故意隐瞒与订立合同有关重要事实的
E.经过艰苦的谈判最终未签订合同的
答案问询微信：424329

（35）根据我国《合同法》的规定，合同生效后，当事人就质量等内容没有约定或约定不明确的，首先可以协议补充，不能达成补充协议的，按合同有关条款和交易习惯确定，依照上述规定仍不能确定的，应（ ）
A.价款或者报酬不明确的，按照合同履行时履行地的市场价格履行
B.履行地点不明确的，给付货币的，在提供货币一方所在地履行
C.履行费用的负担不明确的，由履行义务一方负担
D.履行方式不明确的，按照有利于实现合同目的的方式履行
E.履行期限不明确的，债务人可以随时履行
答案问询微信：424329

（36）对因履行无效合同和被撤销合同而产生的财产后果依法进行处理的方式包括（ ）
A.返还财产
B.赔偿损失
C.追缴财产，收归国有
D.交纳罚款
E.对当事人进行行政拘留
答案问询微信：424329

（37）根据我国《合同法》，下列关于要约和承诺的说明，正确的是（ ）
A.合同的成立，必须要经过要约邀请、要约和承诺三个阶段
B.要约达到受要约人时生效，承诺通知发出时生效
C.要约可以不具备合同的主要条款
D.要约可以撤回也可以撤销
E.承诺可以撤回
答案问询微信：424329

（38）甲公司将与乙公司所签合同中的义务转让给丙公司，依据《合同法》的规定（ ）
A.合同主体不变仍为甲乙公司
B.甲公司无需征得乙公司同意，但应通知对方
C.丙公司承担甲对乙公司合同有关的从债务履行责任
D.丙公司直接对乙公司承担合同义务
E.丙公司可以对乙公司行驶抗辩权
答案问询微信：424329

（39）某建设项目施工招标过程中，由于某种原因，在投标有效期内未能结束评标工作，招标人需延长投标有效期，则（ ）
A.投标人可以修改投标文件的实质内容
B.投标人不得修改投标文件的实质内容
C.招标人可以要求投标人延长投标保函期限
D.投标人可以拒绝招标人延长投标保函期限的要求
E.投标人可以接受招标人延长投标保函期限的要求
答案问询微信：424329

（40）我国民事诉讼法将管辖分为（ ）
A.仲裁管辖
B.级别管辖
C.法庭管辖
D.移送管辖
E.指定管辖
答案问询微信：424329

（41）履行合同的担保方式包括（ ）
A.投标保证
B.留置
C.动产抵押
D.定金
E.违约金
答案问询微信：424329

判断题：
（1）工程招标必须采用公开招标方式。
答案问询微信：424329

（2）供货方到现场的交货日期，以采购方接收货物时在货单上签收的日期为准。
答案问询微信：424329

（3）招标过程分为三阶段：准备阶段、招标投标阶段、评标定标阶段。
答案问询微信：424329

（4）经济合同当事人之间发生纠纷时，双方可以约定：请求仲裁或向法院起诉，二者只能选其一。
答案问询微信：424329

（5）FIDIC施工合同条件中规定的合同有效期，是指从工程师按合同约定发布的“开工令”中指明的应开工之日起，至工程接收证书注明的竣工日止的日历天数。
答案问询微信：424329

（6）授标是招标人以书面形式正式通知某投标单位承包建设工程项目。
答案问询微信：424329

（7）某建筑工程公司下属第四分公司领有营业执照，依法可以承包工程。因此，分公司是一个独立的企业法人。
答案问询微信：424329

（8）《监理委托合同》经过当事人双方协商一致而终止后，双方的权利和责任也即终止
答案问询微信：424329

（9）承包商没按照规定时间提出索赔意向和索赔报告，则失去对该事件请求的索赔权利。
答案问询微信：424329

（10）工程师收到承包人递交的索赔报告和有关资料后，应在28天内给予答复，否则视为对方索赔要求已经认可。
答案问询微信：424329

（11）投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以小写金额为准。
答案问询微信：424329

（12）FIDIC合同条件中规定，业主的索赔主要限于施工质量缺陷和拖延工期等违约行为导致的业主损失。
答案问询微信：424329

（13）我国《民法通则》规定，向人民法院请求保护民事权利的普通诉讼事项时效为2年。
答案问询微信：424329

（14）要约是希望他人向自己发出要约的意思表示。
答案问询微信：424329

（15）FIDIC合同条件，监理工程师有权批准工程分包。
答案问询微信：424329

（16）招标过程概括划分为三阶段：准备阶段、招标投标阶段、评标定标阶段。
答案问询微信：424329

（17）当工程师确定的索赔额超过其权限范围时，必须报请发包人批准。
答案问询微信：424329

（18）索赔是事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28天内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件提出索赔。
答案问询微信：424329

（19）建设工程施工合同范本由《协议书》、《通用条款》、《专用条款》三部分组成，并附有三个附件。
答案问询微信：424329

（20）《工程建设监理委托合同》是由“标准条件”和“专用条件”两部分组成的通用文本。
答案问询微信：424329

（21）FIDIC施工合同规定以投标截止日期前第28天定义为“基准日”作为业主与承包商划分合同风险的时间点。
答案问询微信：424329

（22）中标通知书发出30天内，中标单位应与建设单位依据招标文件、投标书等签订工程承包合同。
答案问询微信：424329

（23）在承包商提出的费用索赔中，是以实际损失为依据，因此其索赔金3额额均不应包括利润。
答案问询微信：424329

（24）工程师可以以口头方式通知承包人推迟开工日期。
答案问询微信：424329

（25）建设工程物资采购合同是双务、有偿、诺成、要式的合同。
答案问询微信：424329

（26）甲需购进乙公司相关设备，价值100万元，甲应预付定金30万元。
答案问询微信：424329

（27）FIDIC合同条件规定，诉讼是解决合同争议的最终方式。
答案问询微信：424329

（28）违约责任的表现形式包括不履行和不适当履行。
答案问询微信：424329

（29）建设工程合同是双务、有偿、实践、要式的合同。
答案问询微信：424329

（30）标底是合同当事人双方权利义务共同所指的对象( )
答案问询微信：424329

（31）编制投标文件的核心工作是计算标价,而标价计算又与施工方案及施工组织计划密切相关,所以在计算标价前必须编制好施工计划。( )
答案问询微信：424329

（32）建设工程招投标的工作环节包括:招标、投标、开标、决标、授标、中标、签约和履约。( )
答案问询微信：424329

（33）合同有效期是指自合同签字日起至工程师颁发履约证书之日为止的日历天数。( )
答案问询微信：424329

（34）建设工程招标代理机构,是指受招标人的委托,代为从事招标组织活动的中介组织。( )
答案问询微信：424329

（35）承包商作为建筑市场的主体,是长期和持续存在的。所以不论是国内还是按照国际惯例,对承包商一般都实行从业资格管理。( )
答案问询微信：424329

（36）任何工程的变更都必须经业主与承包商协商同意后,工程师才能下达工程变更令。( )
答案问询微信：424329

（37）招标人自行办理招标事宜时,必须拥有5名以上去的招标职业资格的专职招标业务人员。( )
答案问询微信：424329

（38）工程师收到承包人递交的索赔报告和有关资料后,应在28天内给予答复,否则视为对方索赔要求已经认可。( )
答案问询微信：424329

（39）施工许可证颁发的日期与工程实际开工日期没有实际联系。( )
答案问询微信：424329

（40）招标过程分为三阶段:准备阶段、招标投标阶段、评标定标阶段。( )
答案问询微信：424329

（41）投标文件中的大写金额和小写金额不一致的,以小写金额为准。( )
答案问询微信：424329

（42）机会研究的任务是鉴别投资机会,即寻求作为投资主要对象的优先发展的部门,并形成项目设想。( )
答案问询微信：424329

（43）建设工程合同是双务.有偿.实践.要式的合同。( )
答案问询微信：424329

（44）中标通知书发出30天内,中标单位应与建设单位依据招标文件.投标书等签订工程承包合同。( )
答案问询微信：424329

（45）建筑业企业连续三年年检合格,方可申请晋升上一级资质等级( )
答案问询微信：424329

（46）根据我国《建筑法》规定,建设项目应当在领取施工许可证后的三个月内开工。( )
答案问询微信：424329

（47）发包人要求承包人完成的合同外发生的用工等,需经发包方现场工程师签字认可后实施,费用按照其他项目计价。( )
答案问询微信：424329

（48）承包人将承包的建设工程非法转包、违法分包的,发包人有权解除建设工程施工合同。()
答案问询微信：424329

（49）承包商没按照规定时间提出索赔意向和索赔报告,则失去对该事件请求的索赔权利。()
答案问询微信：424329

（50）在承包商提出的费用索赔中,是以实际损失为依据,因此其索赔金额均不应包括利润。()
答案问询微信：424329

（51）在风险与影响对象的关系中,外来风险和外部对象对合同当事人双方不构成风险。()
答案问询微信：424329

（52）《工程建设监理合同》是由“标准条件”和“专用条件”两部分构成的通用文本。()
答案问询微信：424329

（53）判断无论涉及哪一种合同价格形式,只要双方当事人对竣工结算达成合意,法院或仲裁机构就不应该启动鉴定程序。()
答案问询微信：424329

（54）建设工程物资采购合同是双务、有偿、诺成、要式的合同()
答案问询微信：424329

（55）甲需购进乙公司相关设备,价值100万元甲应预付定金30万元。()
答案问询微信：424329

（56）当事人可以通过向人民法院提起诉讼的方式解除合同。()
答案问询微信：424329

（57）FIDIC合同条件,监理工程师有权批准工程分包()
答案问询微信：424329

（58）合同有效期是指自合同签字日起至工程师颁发履约证书之日为止的日历天数。()
答案问询微信：424329

（59）承包商没依照规准时间提出索赔意愿和索赔报告,则失掉对该时间恳求的索赔权益。()
答案问询微信：424329

填空题：
（1）在索赔的分类中,要求发包人补偿费用损失,调整合同价格,弥补经济损失。
1、答案问询微信：424329

（2）的目的是将合同目标和责任具体落实到各级人员的工程活动中,并指导管理及技术人员以合同作为行为准则。
1、答案问询微信：424329

（3）合同分析的要求有、简明清晰、协调一致、全面完整。
1、答案问询微信：424329

（4）国际工程招标中,公开招标的主要特点是、、直接采购 。
1、答案问询微信：424329
2、答案问询微信：424329

（5）工程监理企业,其资质等级划分为、 和丙级三个级别。
1、答案问询微信：424329
2、答案问询微信：424329

（6）建设工程招标方式有和。
1、答案问询微信：424329
2、答案问询微信：424329

（7）保险费包括建筑工程一切险、、 。
1、答案问询微信：424329
2、答案问询微信：424329

（8）合同的形式有、口头形式和其他形式。
1、答案问询微信：424329

（9）是平等主体的自然人、法人、其它经济组织(包括中国的和外国的)之间建立、变更、终止民事法律关系的协议。
1、答案问询微信：424329

（10）担保的基本方式是、、、和竞争性。
1、答案问询微信：424329
2、答案问询微信：424329
3、答案问询微信：424329
4、答案问询微信：424329

（11）市场的功能交换功能、、、、__。
1、答案问询微信：424329
2、答案问询微信：424329
3、答案问询微信：424329
4、答案问询微信：424329

（12）投标竞争包括、。
1、答案问询微信：424329
2、答案问询微信：424329

（13）建设工程招标方式有__和__。
1、答案问询微信：424329
2、答案问询微信：424329

（14）承包商的实力主要包括__ . __ . __ .__四个方面。
1、答案问询微信：424329
2、答案问询微信：424329
3、答案问询微信：424329
4、答案问询微信：424329

（15）投标竞争包括__和__.
1、答案问询微信：424329
2、答案问询微信：424329

（16）编制工程施工招标标底时,分部分项工程量的单价为直接费。直接费以人工.材料.机械的消耗量及其相应价格确定;间接费.利润.税金按照有关规定另行计算。此种方法称为__。
1、答案问询微信：424329

（17）工程标底是工程项目的__。
1、答案问询微信：424329

（18）因一方当事人的违约行为造成了对方8万元的实际损害,按照合同条款约定方法计算的违约金金额为6万元,则违约方应支付给对方赔偿金的金额为__万元.
1、答案问询微信：424329

（19）__是建设单位向国家有关主管部门提出要求建设某一项目的建设性文件。
1、答案问询微信：424329

（20）工程设计是工程建设的重要环节,它是从__和__对拟建工程进行全面规划的工作。
1、答案问询微信：424329
2、答案问询微信：424329

（21）工程监理公司,其资质等级区分为__、__和丙级。
1、答案问询微信：424329
2、答案问询微信：424329

（22）市场主体主要有业主、__、__等。
1、答案问询微信：424329
2、答案问询微信：424329

（23）直接工程费指人工费、__、 __。
1、答案问询微信：424329
2、答案问询微信：424329

（24）招标竞争包括__和__。
1、答案问询微信：424329
2、答案问询微信：424329

案例分析题：
（1）某工程设计已完成,施工图纸齐备,施工现场已完成“三通一平”工作,已具备开工条件。工程招标委托招标代理机构采用公开招标方式代理招标。 招标代理机构编制了标底(800万元)和招标文件。招标文件中要求工程总工期为365天,按国家工期定额规定,该工程的工期为460天。 通过资格预审并参加投标的共有A.B.C.D.E五家施工单位。开标会议由招标代理机构主持,开标结果是这五家投标单位的报价均高出标底近300万元。这一异常引起了业主的注意,为了避免招标失败,业主提出由招标代理机构重新复核和制定新的标底,招标代理机构复核标底后,确认是由于工作失误,漏算部分工程项目,导致标底偏低。在修正错误后,招标代理机构确定了新的标底。A.B.C三家投标单位认为新的标底不合理,向投标人要求撤回投标文件。由于上述问题纠纷导致定标工作在原定的投标有效期内一直没有完成。为早日完工,该业主更改了原定工期和工程结算方式等条件,指定了其中一家施工单位中标。(每问2分,共10分)问题:1)根据该工程的具体条件,造价工程师应向业主推荐何种合同(按付款方式划分)?为什么?2)根据该工程的特点和业主要求,在工程的标底中是否含有赶工措施费?为什么?3)上述招标工作存在哪些问题?4)A、B、C三家招标单位要求撤回投标文件的做法是否正确?为什么?5)如果投标失败,招标人可否另行招标?投标单位的损失是否应由招标人赔偿?为什么?
答案问询微信：424329

（2）某承包商通过资格预审后,对招标文件进行了仔细分析,发现业主所提出的工期要求过于苛刻,且合同条款中规定每拖延1天工期罚合同价的1%。若要保证实现该工期要求,须采取特殊措施,从而大大增加成本;还发现原设计结构方案采用框架剪力墙体系过于保守。因此,该承包商在投标文件中说明业主的工期要求难以实现,因而按自己认为的合理工期(比业主要求的工期增加6个月)编制施工进度计划并据此报价,还建议将框架剪力墙体系改为框架体系,并对这两种结构体系进行了技术经济分析和比较,证明框架体系不仅能保证工程结构的可靠性和安全性.增加使用面积.提高空间利用的灵活性,而且可降低造价约3%.该承包商将技术标和商务标分别封装,在封口处加盖本单位公章和项目经理签字后,在投标截止日期前1天上午将投标文件报送业主。次日(即投标截止日当天)下午,在规定的开标时间前1小时,该承包商又递交了一份补充材料,其中声明将原报价降低4%。但是,招标单位的有关工作人员认为,根据国际上“一标一投”的惯例,一个承包不得递交两份投标文件,因而拒收承包商的补充材料。开标会由市招标办的工作人员主持,市公证处有关人员到会,各投标单位代表均到场。开标前,市公证处人员对各投标单位的资质进行审查,并对所有投标文件进行审查,确定所有投标文件均有效后,正式开标。主持人宣读投标单位名称.投标价格.投标工期和有关投标文件的重要说明。(每问5分,共15分)问题:1)该承包商运用了哪几种报价技巧?其运用是否得当?请逐一加以说明。2)招标人对投标人进行资格预审应包括哪些内容?3)从所介绍的背景资料来看,在该项目招标程序中存在哪些不妥之处?请分别做简单说明
答案问询微信：424329

（3）某房地产公司计划在北京开发某住宅项目,采用公开招标的形式,有A、B、C、D、E五家施工单位领取了招标文件。本工程招标文件规定1月20日上午10:30为投标文件接收终止时间。在提交投标文件的同时,需投标单位提供投标保证金20万元。在1月20日,A、B、C、D四家投标单位在上午10:30前将投标文件送达,E单位在上午11:00送达。各单位均按投标文件的规定提供了投标保证金。在上午10:25时,B单位向招标人递交了一份投标价格下降5%的书面说明。在开标过程中,招标人发现C单位的标袋密封处仅有投标单位公章,没有法定代表人印章或签字。问题:1)B单位向招标人递交的书面说明是否有效?2)案例中哪些单位视为废标,通常情况下,废标的条件有哪些?
答案问询微信：424329

（4）某建筑公司(乙方)于某年4月20日与某厂(甲方)签订了修建建筑面积3000平方米工业厂房的施工合同,乙方编制的施工方案和进度计划已获得监理工程师批准。该工程的基坑开挖土方量为4500平方米,假设直接费用单价为4.2元/m3,综合费率为直接费的20%。该基坑施工方案规定:土方工程采用租凭一台斗容量为1m3的反铲挖掘机施工(租凭费450元/台班)。甲、乙双方合同约定5月11日开工,5月20日完工。在实际施工中发生了如下几项事件。1)因租凭的挖掘机大修,晚开工2d,造成人员窝工10个工作日;2)施工时,因遇软土层,接到监理工程师5月15日停工指令,进行地质复查,配合用工15个工作日;3)5月19日接到监理工程师于5月20日复工令,同时提出基坑开挖深度加深2m的设计变更通知单,由此增加土方开挖量900m34)5月20日-22日,因罕见大雨迫使基坑开挖暂停,造成人员窝工10个工作日;5)5月23日用30个工作日修复冲坏的道路,5月24日恢复挖掘工作,最终基坑于5月30日挖掘完毕。问题:1)上述哪些事件建筑公司可以向厂房要求索赔,哪些事件不可以要求索赔,并说明原因,各项事件工期索赔各是多少天,总计工期索赔是多少天?2)假设人工费单价为23元/工日,因增加用工所需的管理费为增加人工费的30%,则合理的费用索赔总额是多少?
答案问询微信：424329

简答题：
（1）建设工程招标代理
答案问询微信：424329

（2）诉讼时效
答案问询微信：424329

（3）什么是项目？项目具有哪些特征？
答案问询微信：424329

（4）简述无权代理的两种处理方式。
答案问询微信：424329

（5）担保的种类。
答案问询微信：424329

（6）什么是不可抗力，工程中常见的不可抗力有哪些？
答案问询微信：424329

（7）平行发包
答案问询微信：424329

（8）承诺
答案问询微信：424329

（9）违约责任
答案问询微信：424329

（10）哪些情况属于重大投标偏差？
答案问询微信：424329

（11）招标代理机构的主要义务？
答案问询微信：424329

（12）施工合同双方当事人的工程保险义务是怎样的？
答案问询微信：424329

（13）《中华人民共和国招标投标法》是如何规定招标的条件的?
答案问询微信：424329

（14）什么是建筑市场的主体和客体?
答案问询微信：424329

（15）投标的可行性研究要进行哪些内容的分析?
答案问询微信：424329

（16）串标的主要表现有哪些。
答案问询微信：424329

（17）建设工程施工合同订立应当遵循的原则是什么?
答案问询微信：424329

（18）投标信息的来源主要有哪些?
答案问询微信：424329

（19）投标决策的主要内容可概括为哪几个方面?
答案问询微信：424329

（20）施工合同文件的组成及解释顺序是什么?
答案问询微信：424329

（21）自行招标的条件有哪些?
答案问询微信：424329

（22）论述业主在项目管理中的角色。
答案问询微信：424329

（23）施工期间,应该如何对项目成本进行控制
答案问询微信：424329

（24）改正价款的确定程序是什么
答案问询微信：424329

（25）设计招标与施工招标的主要区别?
答案问询微信：424329

（26）根据FIDIC的规定,指定分包商与一般分包商的主要差异表现在哪些方面?
答案问询微信：424329

（27）简述仲裁的原则
答案问询微信：424329

名词解释：
（1）多方案报价法。
答案问询微信：424329

（2）索赔
答案问询微信：424329

（3）建设工程承发包。
答案问询微信：424329

（4）代位权
答案问询微信：424329

（5）可变更可撤销合同
答案问询微信：424329

（6）施工索赔
答案问询微信：424329

（7）建筑工程一切险
答案问询微信：424329

（8）设备采买合同
答案问询微信：424329

（9）资格后审
答案问询微信：424329

（10）工程承发包
答案问询微信：424329

（11）合同的变更
答案问询微信：424329

（12）开发性经营方式
答案问询微信：424329